建设工程如何填写?
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序 合
同
文
件
组
成
及
解
释
顺
序
:
________________________________________________________
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用 语言文字。
3.2
适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:
______________________________________
3.3适用标准、规范 适 发
用
标
准
、
规
范
的
名
称
:
__________________________________________________________
包
人
提
供
标
准
、
规
范
的
时
间
:
_____________________________________________________ 国内没有相应标准、规范_________________________________________________
4、图纸
4.1
发
包
人
向
承
包
人
提
供
图
纸
时的约定:
日期和套数:
___________________________________________ 发包人对图纸的保密________________________________________________________
使
用
国
外
图
纸
的
要
求
及
费
用
要求:
承担:
__________________________________________________
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:________________职务:________________发包人委托的职权:__________________ 需
要
取
得
发
包
人
批
准
才
能
行
使
的
职
权
:
______________________________________________
5.3发包人派驻的工程师
姓名:________________职务:________________________ 职权
:
__________________________________________________________________________
5.6不实行监理的,工程师的职权:__________________________________________________
7、项目经理
姓名:________________职务:________________
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:____________________________________
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:____________ ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:____________________________________
(4)工程地质和地下管__________________________________________
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:___________________________
线
资
料
的
提
供
时
间
:
(
6)水准点与座标控制点交验要求:
_______________________________________________ (7)图纸会审和设计____________________________________________________
交底时间:
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:______________________________________________________________________ (
9
)
双
方
约
定
发
包
人
应
做
的
其
他
工
作
:
______________________________________________
8.2发包人委托承包人_________________________________________________
办理的工作:
9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:______________ (
2
)
应
提
供
计
划
、
报
表
的
名
称
及
完
成
时
间
:
___________________________________________
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:____________________________
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:__________________________________
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:___________________
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:______________________________________
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:____________________________________________________________________ (
8
)
施
工
场
清
洁
卫
生
的
要
求
:
______________________________________________________
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
______________________________________________
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:__________________________ 工
10.2
程
师
确
认
的
时
间
:
______________________________________________________________
群
体
工
程
中
有
关
进
度
计
划
的
要
求
:
______________________________________________
13、工期延误
13.1
双
方
约
定
工
期
顺
延
的
其
他
情
况
:
________________________________________________
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1
双
方
约
定
中
间
验
收
部
位
:
______________________________________________________
19、工程试车
19.5
试
车
费
用
的
承
担
:
____________________________________________________________
五、安全施工
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用___________________________________________________方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:_________________________________
风
险费用的计算方法:
_____________________________________________________________ 风险范围以外合同价款调整__________________________________________________
方法:
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:_________________________________________
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:_____________________________________
23.3
双
方
约
定
合
同
价
款
的
其
他
调
整
因
素
:
____________________________________________
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:____________________ 扣
回
工
程
款
的
时
间
、
比
例
:
_________________________________________________________
25、工程量确认
25.1
承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
____________________________________
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:______________________________________
七、材料设备供应
27、发包人供应
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下: (
1
)
材
料
设
备
单
价
与
一
览
表
不
符
:
_________________________________________________
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
_____________________________ (
3
)
承
包
人
可
代
为
调
剂
串
换
的
材
料
:
________________________________________________ (4)到货地点与一 ( (
5
)
供
应
数
量
与
一
览表不符:
______________________________________________________
览表不符:
______________________________________________________
6
)
到
货
时
间
与
一
览
表
不
符
:
______________________________________________________
27.6发包人供应材料设备的______________________________________________
28、承包人采购材料设备
28.1
承
包
人
采
购
材
料
设
备
结算方法:
的约定:
__________________________________________________
八、工程变更
九、竣工验收与结算32、竣工验收
32.1
32.6
承
包
人
提
供
竣
工
图
的
约
定
:
____________________________________________________
中
间
交
工
工
程
的
范
围
和
竣
工
时
间
:
______________________________________________
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24
条约定发包人违约应承担的违约责任:
____________________________
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
__________________________
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________ 双方约定的发
包人其他违约责任:
__________________________________________________
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第
14.2款约定承包人违约承担的违约责任:
____________________________
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:__________________________
双方约定的
承包人其他违约责任:
__________________________________________________
37、争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请___________________________________________________________________调解;
(2)采取第 种方式解决,并约定向 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。
十一、其他38、工程分包
38.1 分
本
工
程
发
包
人
同
意
承
包
人
分
包
的
工
程
:
__________________________________________
包
施
工
单
位
为
:
________________________________________________________________
39、不可抗力
39.1
双
方
关
于
不
可
抗
力
的
约
定
:
____________________________________________________
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下: (1
)
发
包
人
投
保
内
容
____________________________________________________________
发
包
人
委
托
承
包
人
办
理
的
保
险
事
项
________________________________________________ (2)承包人投
保内容___________________________________________________________
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下________________________________________________
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。 (
3
)
双
方
约
定
的
其
他
担
保
事
项
____________________________________________________
46、合同份数
46.1
双
方
约
定
合
同
副
本
份
数
______________________________________________________
47、补充条款
附件1:承包人承揽工程项目一览表(略)
附件2:发包人供应材料设备一览表(略)
附件3:工程质量保修书(略)
:
:
:
:
:
: