塑钢窗安装合同(1)
塑钢窗安装合同
甲方:哈尔滨市大普激光科技发展有限公司
乙方:
为明确双方责任,保证双方利益,本着公平、公正的原则,甲乙双方
经过协商,针对大普光电产业园1#4#5#8#9# 楼塑钢窗安装项目,共同协商
达成以下条件:
一、工程概况
1、工程内容:1#4#5#8#9# 楼,塑钢窗的安装。
二、双方责任
1、甲方保证乙方在安装期间正常提供安装的塑钢窗。
2、乙方安装塑钢窗,必须按照国家规定的标准进行操作和安装。
3、乙方若不严格按照国家的安全标准操作,而出现任何安全事故,全部由
乙方自己承担,甲方无任何责任,乙方在安装过程中必须头戴安全帽和保
险绳。由于乙方安全措施不力或违章操作造成的事故,由乙方无条件承担
事故责任和发生的一切费用。因违章作业或不文明施工造成的罚款由乙方
承担。
4、乙方不得无故拖延甲方工期,若由此给甲方造成的各种损失,由乙方全
部承担。
5、安装时间,按甲方要求进行,不能拖延安装时间,并且安装工序按照甲
方要求履行。
6、在安装过程中,由于乙方安装而出现的安装质量问题造成返工,给甲方
造成损失由乙方负责。玻璃在安装过程中出现的损耗为2%。
7、质量标准:工程质量符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及国
家强制性条文的要求,符合国家及地方制定的门窗验收规范。
8、乙方服从甲方在安全生产、文明施工等方面的管理,并积极配合。施工
结束后乙方负责清理现场卫生,做到窗明地净,没有污垢。
三、结算及付款方式
1、据实结算,以实际制作尺寸为结算尺寸。
2、塑钢窗安装费为元/m2。
3、大框安装完毕,经建设单位、监理单位、施工单位共同验收合格后,付
给乙方安装费的 40%。
4、待外墙密封胶、窗扇、玻璃、锁具、安装完毕,经建设单位、监理单位、
共同验收合格后,付给乙方安装费的 40%。
5、塑钢窗保护膜清理等后续工序完毕,经建设单位、监理单位、质检单位
等部门共同验收合格后,全部工程移交建设单位,付给乙方安装费的 20 %。
6、合同有效期:自本合同签订之日起,直至工程验收合格,双方均不得擅
自更改,如有必要,须经双方协商同意;双方履行完各自权责,如有新的
工作内容可续签合同。
四、 违约责任
甲方:
若不能及时付款造成工期延误,工期顺延,顺延时间以甲、乙双
方书面签证为准。因非乙方原因,凡在一周内停水、停电超过48小时,
则甲方按实际停工时间顺延工期。
乙方:
1、延误工期,每延误一日乙方向甲方缴纳合同暂定总价2%的违约金,
或在支付工程款时由甲方扣除。
2、乙方不得转包此工程,否则甲方有权单方解除合同。
3、因工程质量产生的一切损失甲方有权向乙方加倍追偿。
五、其他
1、争议解决办法:
本协议在执行过程中如有争议,双方协商解决,协商不成时,任何一方均
有权向甲方所在的地人民法院提起诉讼。
2、未尽事宜,双方协商解决。
本合同经双方签字盖章后生效,一式两份,双方各执一份,保修期满款项
结清,合同即告终止。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日