工程项目经济责任内部承包合同书

工程项目承包责任合同书

工程项目：

签订时间： 年 月 日

工程项目经济责任内部承包合同书

甲方： 公司地址：

乙方（项目负责人）： 身份证号码：

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》，结合公司有关规章制度及管理办法，甲方按本工程招、投标文件及施工合同书中的各项经济、技术指标，并实行企业内部施工经济责任承包制。为明确双方责任、权利与义务，经甲、乙双方共同协商一致签 订本合同。

第一条

工程概况：

建设单位：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

合同工期：

开工时间：

质量标准：

合同价款：

第二条 项目经理部人员组织 1、经甲方审查批准，任命 为该项目项目负责人，即承包方。由项目负责人负责组建本工程项目经理部，管理与本工程施工有关的一切事物，并承担本工程施工中所发生的一切经济和法律责任。2、承包人组建项目部时必须按照有关规定，组建具备相应专业能力水平的技术骨干。

第三条 管理费及税金 1、经甲、乙双方协商：双方约定暂按本工程预计造价元的 %计 元，大写： 元整或按年费 元，大写： 元整若收取管理费，工程造价低于 元则按 取管理费；税金按国家现行税率结合项目结算造价由甲方逐次代扣上缴税务机关。2、工程质量、建设工期等指标达不到建设单位施工合同要求的罚款均由乙方负责。3、本工程的所有安全设施、职工劳保和福利及大小安全、质量事故因之发生的一切费用均由乙方承担。

第四条 甲方责任、权利与义务 1、甲方协同乙方负责搞好工程承包合同条款的起草、洽谈、签订、保管和存档。2、甲方协同乙方组建与工程相适应的项目经理部，对项目部进行管理。3、甲方负责审查、督促、辅导、整理工程技术资料，协助乙方办理工程竣工验收、工程备案和工程质量等级认定的手续，相关费用全部由乙方承担。4、甲方负责检查、督促有关工程的质量、安全、进度等事项，并督促安排相关人员参加工程图纸会审、技术交底、工程竣工验收、工程质量、安全事故的处理，督促乙方搞好工程质量保修。5、甲方负责协助乙方与建设单位搞好工程结算，定期辅导、检查乙方财务，督促乙方将所有工程款如期全额汇入甲方指定银行账户，并办理好甲、乙双方的承包结算。6、甲方协助乙方调解承包工程与建设单位及其他单位之间的有关纠纷，由此发生的一切费用和法律责任均由乙方承担。7、负责督促乙方及时发放民工工资，并协助办理有关手续。

第五条 乙方责任、权利与义务 1、乙方负责组建与之相适应的施工项目经理部，并交甲方审查。2、乙方无条件接受甲方的领导，服从甲方的管理，并按甲方的管理制度和业主签定的施工承包合同及本内部责任承包合同书的具

体要求认真管理好项目。3、乙方负责编制整理好工程技术、安全资料，严格执行甲方关于技术、安全资料的所有管理规定，办理好工程竣工验收、工程备案和质量等级认定手续。4、乙方负责组织项目经理部技术人员参加工程图纸会审、技术交底、组织工程竣工验收，及时处理好工程质量事故和安全事故，承担事故的经济责任。乙方按《建筑工程质量管理条例》及甲方与建设单位签订的施工合同书中的保修条款约定，认真搞好工程质量保修并承担一切费用。5、乙方负责及时与建设单位办理好工程竣工结算，负责督促建设单位（业主方）将所有的工程款如期全额汇入甲方指定的银行账户，并及时与公司办理好工程结算和缴清相关费用。6、乙方负责处理承包工程与建设单位及其他单位和个人之间有关的经济纠纷，并承担由此发生的全部费用和法律责任。7、乙方不得私自刻项目经理部公章，乙方使用项目经理部公章签订合同、协议、借贷款、担保、抵押及外购物资、设备、材料等一切对外业务活动，而造成的所有经济、民事、法律责任均由乙方及责任方承担。合同履行过程中涉及对外关系处理和有关合同、经济纠纷需要付诸法律手段解决时，甲方予以支持配合，由此所产生的全部费用和损失全部由乙方承担。8、乙方必须与劳务分包队签订包工合同，并认真执行，确保民工合法劳动收入和应享有的劳保福利，不得拖欠民工工资，公司发现项目部有拖欠民工工资的行为时，公司财务部将停止拨付工程款，并由乙方承担由此产生的一切经济、法律责任。

第六条 违约责任 1、本合同一经签订，双方共同遵守，因一方违约导致另一方的一切损失，均由违约方承担 赔偿责任。2、如乙方未履行建设单位《建设工程施工合同》中的内容，甲方有权终止甲、乙双方签订的经济责任承包合同，并

更换项目经理，甲方将对乙方已完合格工程量作出评估结算，并按评估结算总价款的10%收取乙方违约金，情节严重的还将追究其法律责任。3、如乙方未按约定按期按量上缴甲方的管理费、税费等其他其费用，又未督促建设方将工程款全额汇入甲方指定的银行账户，甲方按当期期末汇入总额的2%的违约金向乙方处以罚款。并按评估结算总价款的10%收取乙方违约金。4、如乙方未能及时对本工程进行保修，或因乙方未及时对本工程维修而进行造成工程损坏，由此引发的所有经济和法律责任均由乙方承担。6、乙方与甲方结清财务账目后，甲方如欠在结清财务帐之日起一个月内将全部欠款付清给乙方。7、本合同承包范围内所有工程项目，如乙方转包、分包，由乙方承担由此带来的一切法律责任和经济损失。8、如乙方项目部对外的经济往来而给甲方造成的损失，乙方除应负责赔偿甲方的损失外，并按损失数额的20%承担违约责任。

第七条 附则 1、 甲方与业主签定的项目建设合同是本合同的重要组成部分。

2、本经济责任内部承包合同自双方签字之日起生效。未尽事宜由双方另行协商签订协议，双方签订的补充合同与本合同具有等同法律效力。3、争端解决办法：①双方协商；②提交仲裁委员会仲裁；③向公司所在地人民法院起诉。4、本合同及附件一式贰份，甲、乙方双方各执一份。

甲方：（盖章）

法人代表或委托代理人（签字） ：

乙方（签字） ：

身份证号码：

签订日期： 年 月 日