建筑门窗承包协议书
塑钢窗加工、安装单项工程承包协议
甲方:
乙方:
现甲方将自己中标的伟业中华御苑小区塑钢门窗加工、安装工程全部承包给乙方,经双方协商后订立如下协议:
1.承包方式:甲方将该工程全部承包给乙方,由乙方包工包料。
2.承包内容:开发商提供的图纸范围内及现场指定的所有塑钢窗加工、安装工程。
3.承包价格: 元/ M2(综合单价)暂定总价: 元
4.面积计算规则:按实际加工面积计算。
5.合同签订及付款方式:甲方牵头,由乙方跟开发商签订门窗供
货及安装合同,乙方负责全部门窗的加工、安装,并承担该项工
程的所有质量、进度等全部责任,甲方按照乙方实际门窗加工面
积抽成,门窗抽成方式为10元/M2,抽成金额为:10元*实际加工面积。型材部分抽成方式为100元/吨,抽成金额为:100元*实际使用的型材吨数。乙方保证该项工程完工后15天内按时足
额支付甲方的上述款项。
6.质量、进度:质量必须符合开发商设计要求、国家规范标准、省市验收标准。开发商及监理单位对工程质量实行动态管理,不定期对工程质量进行检查,乙方若不能按照开发商规定的进度、质量完成,开发商有权进行处罚,一切经济责任由乙方自行负责,与甲方无关。
7.安全:乙方应严格执行安全操作规程,如发生安全事故,均由乙方负责,与甲方无关。
8.违约责任:甲方将该工程全部承包给乙方,乙方与开发商签订正式的门窗供货及安装合同后,甲方不再承担该工程的任何责任,由乙方承担该工程的质量、工期等一切责任,同时乙方承诺在该项工程完工后的15天内,按照双方协议按时足额支付给甲方上述款项,若乙方违约,乙方承担与此相关的所有经济责任。
9.本协议经甲乙双方签字(盖章)生效,工程完工结算价款支付完毕后终止。
10.双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
1)甲乙双方先协商解决。
2)当事人不愿和解、调解,或者和解、调解不成的,双方可以用“√”形式选择以下一种方式解决争议:
第一种解决方式:向聊城市仲裁委员会申请仲裁;( ) 第二种解决方式:向聊城市人民法院起诉。 ( )
11.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,与本合同具有同等效力。 发包人(甲方):(签章)
法定代表人:(签章)
开户银行:
账号:
电话: 承包人(乙方):(签章) 法定代表人:(签章) 开户银行: 账号: 电话:
签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日 合同附件:
一、原材要求
1、 所用材料的规格厂家必须符合设计及开发商的要求及有关
规定。
2、 钢衬的厚度必须≥1.2mm。
3、 固定片的厚度≥1.5mm,宽度≥15mm。材质选用Q235-A
冷轧钢板,表面镀锌处理。
4、 密封条在转角处应斜面断开并用胶粘牢固。
5、 玻璃的品种厚度应符合设计及规范要求。
二、加工与安装
1、窗口与窗框间隙为20mm。
2、固定点应距窗角、中横框、中竖框150-200mm。固定点间距≤600mm。砌体上严禁用射钉。
3、框与墙体间缝隙应有闭孔弹性材料填嵌饱满。
4、门窗不得有焊角开焊、型材断裂等损坏现象。
5、安装后应加强成品保护意识。如现场出现成品被破坏、污染与甲方无关。
三、窗加工安装及材料执行标准
JGJ103-96、JG/T3017、JG/T3018、GBS269、GB845、GB846、GB50210-2001
四、检测及复试
1、乙方负责提供安装企业及安装人员资质、材料的合格证及复试报告,确保资料齐全。乙方负责门窗的检测、进场材料的检测及复试。
2、现场破坏性检测必须合格。
五、工期、质量要求
如乙方不能按要求保证质量、工期,开发商将对乙方进行经济处罚,一切经济责任与甲方无关。如因质量、进度问题造成的一切费用均由乙方负责。