落水管安装水合同
落水管安装承包合同
渤海家园以下简称甲方:
以下简称乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程实际情况,签订该工程分项分部施工协议。乙方承包单位或个人必须具备相应的施工资质和施工能力,管理者必须具有一定的施工技术水平、领导能力和组织能力。对乙方招用的工人有强烈的责任心,特别是对工人的安全要付出一定的努力和承包者
的责任,经甲方考察,乙方同意甲方的各项要求,愿意承包甲方承建的 渤海家园落水管安装工程包清工项目,经甲乙双方同意,签订以下协议条款,供甲乙双方遵守履行。
一:工程名称:渤海家园7#8#9#10#11#12#13#住宅楼。 二:工程地点:滨州市长江二路以南渤海十一路以西。
三:承包范围: 室外落水管安装 。
四:承包方式: 包清工。
五:质量保修期: 12个月
六:保证金:
七:承包计费单价:5.5元人民币∕安装一米.
八:合同价款:金额大写:
¥:
九:质量标准:该工程分部分项为合格标准。
十:合同工期:自2012年05月 日至2012年 月 日完工。
十一:工期延误: 每拖延一天罚款 园,有以下原因导致的工期延误,双方办理工期延误签证。
不可抗力自然因素。
甲方未按合同支付工程款,工期相应顺延。
十二:工程量计算方式及工程款付款方式
1. 计算方式:按安装米数结算。
2. 付款方式: 十三:双方责任:
甲方责任:
严格执行国家规定标准,对乙方进行监督检查,对工程质量、进度、安全、现场文明、材料使用进行检查验收
向乙方书面下达工程质量、安全、进度、等施工通知书,并要求乙方责任人在书面通知书上签字。
乙方责任:
乙方随时接受甲方及有关部门对工程安全、质量、进度、材料使用等情况的检查,对查出的问题按期及时整改,严禁酒后施工,不准打架斗殴。
1
乙方必须为乙方所雇用的工人安全负总责,若出现安全伤亡事故,由乙方负责,甲方不承担任何费用及责任。
十四:违约责任:
1. 未尽事宜,双方协商解决,协商不成,依法交法院及相关部门处理。
十五:本合同自签订之日起生效,具有法律效力,双方必须坚持执行,如有违约,服从法律机构判决。
甲方责任签字:
公章:
本合同一式二份,甲方一份,乙方一份
乙方责任人签字 公章: 合同签订日期: 2012年05月 2 日