2012建筑工程专业[法律法规及相关知识]模拟试卷

2012年度湖南省土建职称考试培训-建筑工程专业《法律法规及相关知识》模拟试卷

2011年度土建工程专业技术资格考试

建筑工程专业《法律法规及相关知识》模拟试卷（一）

请 注 意

一、答题时所有答案都应填涂在答题卡相应的题号中，填涂时请认准题号。在题本上作答无效！

二、考试结束铃响后，参考人员须将题本与答题卡分开放在桌面上，不得将答题卡夹在题本中，然后由监考老师统一收取题本和答题卡。参考人员不得将题本、答题卡、草稿纸等带出考场，否则试卷作无效处理。

三、请勿折叠、污损、损坏答题卡！否则考试成绩无效！

四、应考人员作答90道题，满分150分，考试时限150分钟。

一、单项选择题（1—60题，每题1.5分，共计90分，每题只有一个正确答案，错选不得分）

1．根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（ ）。

A．法律 B．部门规章 C．行政法规 D．单行条例

2．某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于（ ）。

A．上定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．表见代理

3．甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（ ）享有。

A．甲建设单位 B．乙设计单位 C．注册建筑师王某 D．甲、乙两单位共同

4．某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。

A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

C．2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

5．监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（ ）。

A．可以要求施工单位修改设计

B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计

C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计

D．应当要求设计单位修改设计

6．某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（ ）。

A．责令改正，并处以罚款 B．责令改正，可以处以罚款

C．责令停止施工，并处以罚款 D．责令停止施工，可以处以罚款

7．使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。

A．50 B．100 C．200 D．3000

8．某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）。

A．3月20日 B．3月30日 C．4月25日 D．4月30日

9．甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为（ ）。

A．一级 B．二级 C．三级 D．暂定级

10．在五个人组成的投标联合体中，有一个是乙级资质，另两个是甲级资质，还有两个是丙级资质，则联合体的资质等级是( )。

A．甲 B．乙 C．丙 D．不能确定

11．某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下列说法中，正确的是（ ）。

A．评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标

B．评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包

C．评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标

D．评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

12．某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（ ）。

A．1020万元 B．1010万元 C．1000万元 D．990万元

13．某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（ ）。

A．100人 B．200人 C．300人 D．500人

14．安全生产监督部门对某大型施工单应进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（ ）。

A．应建立应急救援资金专款专用制度

B．可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

C．应对应急救援器材进行经常性维护保养

D．各级负责人府兼任应急救援人员

15．劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（ ）报告。

A．兼职安全巡查员 B．专业监理工程师 C．发包人代表 D．建设工程安全生产监督站

16．下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ ）。

A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人

B．施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责

C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查

D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员

17．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（ ）。

A．提供相邻构筑物的有关资料 B．编制安全技术措施及专项施工方案

C．办理施工许可证时报送安全施工措施 D．提供安全施工措施费用

18．下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（ ）。

A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证

C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

D．未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

19．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（ ）。

A．明示报名参加投标的各施工单位低价竞标

B．明示施工单位在施工中应优化工期

C．暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同

D．暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

20．国家规定投标人不得以低于成本的报价中标，这里的成本价是指( )。

A．社会平均成本 B．企业个别成本 C．预算定额成本 D． 标底

21．依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理上程师签字认可的是（ ）。

A．建设单位拨付工程款 B．施工单位实施隐蔽工程

C．商品混凝土用于基础工程 D．大型非标构件进行吊装

22．某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（ ）。

A．建设单位维修并承担维修费用 B．施工单位维修并承担维修费用

C．施工单位维修，设计单位承担维修费用 D．施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

23．在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工厂程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（ ）。

A．丙设计单位直接对甲建设单位负责 B．丙设计单位仅对乙设计单位负责

C．乙设计单位就整个项目的设计任务负总责 D．乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

24．某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（ ）。

A．建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更

B．承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C．建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知

D．建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

25．某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（ ）。

A．要约内容不明确 B．要约人不特定 C．受要约人错误 D．无订立合同的意思表示

26．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（ ）。

A．格式条款中不能有免除保险公司责任的内容

B．对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释

C．对格式条款有两种以上解释的，该条款无效

D．格式条款与非格式条款不一致的，以非格式条款为准

27．某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定。则此要约的生效时间是（ ）。

A．该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B．该要约进入三个电子邮箱的最后时间

C．该供应商获悉该要约收到的时间 D．该供应商理解该要约内容的时间

28．甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同。甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ ）。

A．甲、乙达成合意时 B．甲签字、盖章时 C．乙收到合同书时 D．乙签字、盖章时

29．甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（ ）。

A．有效 B．因乙超越经营范围而无效

C．因乙超越经营范围而效力待定 D．因乙超越经营范围而可撤销

30．下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（ ）。

A．必须征得债权人同意 B．第三人并不因此成为合同当事人

C．不得损害债权人的利益 D．第三人应向债权人承担违约责任

31．甲施工单位向乙预制件厂订制非标构件，合同约定乙收到支票之日起三日内发货。后甲顾虑乙经营状况严重恶化，述要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为是（ ）。

A．违约行为 B．行使同时履行抗辩权 C．行使先履行抗辩权 D．行使不安抗辩权

32．甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材斟质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意。则该材料质量标准应达到（ ）。

A．国家标准 B．行业标准 C．总承包单位确定的标准 D．其他企业标准

33．某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人把活儿做得更细些，到时不会少了你们的。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（ ）承担。

A．发包人 B．承包人 C．监理工程师 D．承包人与发包人共同

34．甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单忙交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，正确的是（ ）。

A．双方的债务法定抵销 B．双方债务基于一方主张而抵销

C．双方债务性质不同不得抵销 D．双方债务只有约定方可抵销

35．某施工单付与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（ ）。

A．10万元 B．7万元 C．6万元 D．4万元

36．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元。后乙未能按约支付保管费用，则甲可以（ ）。

A．行使质押权变卖全部水泥 B．行使质押权变卖部分水泥

C．行使留置权变卖全部水泥 D．行使留置权变卖部分水泥

37．甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（ ）。

A．丙公司应代甲清偿 B．乙可要求甲或丙清偿

C．只能由甲先行清偿 D．不可能由甲或丙共同清偿

38．某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（ ）。

A．虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B．投标人购买招标文件，属要约行为

C．投标人参加现场考察，属要约行为

D．评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

39．某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ ）。

A．予以追缴 B．不予支持

C．支持按合同约定全部支付 D．只支持按银行同类贷款利息支付

40．某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）。

A．11月15日 B．11月20日 C．11月30日 D．12月3日

41．某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（ ）。

A．2005年10月10日 B．2005年10月20日

C．2005年12月1日 D．2006年5月1日

42．发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定．则人民法院对承包人的请求应（ ）。

A．予以支持 B．不予支持 C．征求发包人意见 D．要求承包人提供证据

43．建筑生产中最基本的安全管理制度是( )。

A．安全生产责任制度B．安全生产检查制度C．安全生产教育培训制度D．安全责任追究制度

44．所有安全规章制度的核心制度是( )。

A．安全生产责任制度B．安全生产检查制度C．安全生产教育培训制度D．安全责任追究制度

45．施工单位( )对本单位的安全生产负主要的安全责任。

A．法定代表人 B．技术负责人 C．专职安全员 D． 项目经理

46．城市施工现场的地下管线资料应该由( )提供。

A．政府市政设施管理部门 B．设计勘察单位 C．建设单位 D． 施工单位

47．某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为( )。

A．2003年4月1日 B．2003年8月1日 C．2005年4月1日 D．2005年8月1日

48．危险性较大的分部分项工程的专项施工方案在实施时必须由( ）监督执行。

A．施工单位项目经理 B．施工单位技术负责人 C．监理工程师 D．专职安全员

49．工程施工前由( ）对安全施工的技术要求向作业人员进行安全施工技术交底，并由双方签字确认。

A．施工单位项目经理 B．施工单位技术员 C．监理工程师 D．班组长

50．以下说法正确的有( ）。

A．施工单位应该将监理单位的办公区与施工单位的生活区作业区分开，并保持安全距离。

B．施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置办公地点，只能有条件地安排工人住宿。

C．施工单位应坚持不断地对作业人员宣讲危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

D．施工单位对施工现场应该确定消防安全责任人。

51．在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员( ）。

A．立即停止作业 B．向监理工程师请示 C．向项目经理请示 D．采取防范措施后继续作业

52．施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费用由( ）支付。

A．建设单位 B．保险公司 C．施工单位 D． 员工自己

53．实行施工总承包的项目其从事危险作业人员的意外伤害保险费用由( ）支付。

A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位 D． 保险公司

54．意外伤害保险的有效期限从项目开工之日起到( ）为止。

A．保险合同约定的日期 B．工程竣工验收合格 C．保修期满 D．员工停止此项作业之日

55．施工单位负责人、项目负责人、专职安全管理人员应该经( ）部门考核合格后才能任职。

A．建设单位 B．建设行政主管部门 C． 当地劳动管理部门 D．当地公安部门

56．施工单位应该对管理人员和作业人员每年进行( ）次安全生产教育培训。

A． 1 B． 2 C． 3 D． 4

57．施工机械使用租赁方式取得的，应该由( ）出具检测合格证明。

A．设备租赁单位 B．建设单位 C．施工单位 D．有资质的检测单位

58．建设工程安全生产作业环境以及安全生产措施所需要的费用由( ）承担。

A ．当地劳动管理部门 B．建设单位 C．施工单位 D． 建设行政主管部门

59．在规定的保修期内，由于设计造成的原因造成的质量缺陷，由( ）维修，返工或更换，由责任单位赔偿损失。

A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位

60．以下( ）的最低保修期为5年。

A．地基基础工程 B．主体结构工程 C．屋面防水工程 D．设备安装与装修工程

二、多项选择（61题—90题，每小题2分，共计60分。每题有二个或三个正确答案，多选、少选或错选不得分）

61．甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发错给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备行交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（ ）。

A．甲错发设备给丙属于无因管理之债 B．丙向甲返还设备属于不当得利之债

C．乙向甲支付设备款属于合同之债 D．甲向乙少收1万元货款属于侵权之债 E．丙擅自使用该没备对乙应承担侵权之债

62．甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。

A．如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B．建设单位可直接要求甲承担12万元

C．建设单位可直接要求乙承担12万元 D．建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要费任

E．先行赔付的一方，有权就超出50％的部分向另一方追偿

63．甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位。下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（ ）。

A．乙可以将专业工程分包给丙 B．丙可以将劳务作业分包给丁

C．乙可以将劳务作业分包给丁 D．甲可以将专业工程发包给丙

E．甲可以将劳务作业分包给丁

64．某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（ ）。

A．投标人在投标有效期内撤回投标文件 B．投标人在开标前撤回投标文件

C．中标人拒绝提交履约保证金 D．投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E．中标人拒绝签订合同

65．某建设项目招标，评标委员会由一名招标人代表和三名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招初、投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（ ）。

A．减少一名招标人代表，专家不再增加

B．减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专定

D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家

E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

66．总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ ）。

A．总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B．专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C．总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D．专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E．分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

67．某工程为国家大型公共事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（ ）。

A．该工程必须实行监理

B．建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理

C．监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理

D．监理单位不得与设备供应单位有隶属关系

E．监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

68．建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（ ）。

A．有防水要求的卫生间发生渗漏 B．基础底板断裂

C．电气管线不通路 D．给水管道接口漏水 E．主体结构明显倾斜

69．依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（ ）。

A．要式合同 B．实践合同 C．单务合同 D．有偿合同 E．完成工作成果的合同

70．甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有（ ）。

A．甲假借订立合同，恶意进行磋商 B．甲恶意进行磋商，给乙造成损失

C．乙隐瞒其资质的真实情况 D．甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失 E．乙未尽保密义务，给甲造成损失

71．施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（ ）。

A．只能按购买A型钢材履行合同 B．应按效力待定处理该合同

C．可以要求变更为按购买B型钢材履行合同 D．可以要求撤销该合同

E．可以要求确认该合同无效

72．李某向张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付，则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有（ ）。

A．张某可以李某的名义对施工单位行使代位权

B．张某可以自己的名义对施工单位行使代位权

C．因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权

D．因该借款对张某没有造成太大损害，故不得行使代位权

E．因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权

73．某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（ ）。

A．买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任

B．买方可要求推土机生产厂承担违约责任

C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

D．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按该约定处理

E．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半

74．根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）。

A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖|来源：建 设工程教育网|

B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行

C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D．施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值

E．施工单位未经建设单位同意，擅自更换了，现场技术人员

75．甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（ ）。

A．甲可要求乙承担违约责任 B．甲可要求乙承担侵权责任

C．丙可要求乙水担违约责任 D．丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任 E．丙可要求甲承担赔偿责任

76．某工程招标文件规定，“投标人应该出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括（ ）。

A．保证 B．抵押 C．动产质押 D．权利质押 E．定金

77．发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，

则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（ ）。

A．承包人可申请人民法院将该工程拍卖

B．承包人无权就该工程拍卖款优先于银行受偿

C．承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出

D．承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

E．承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除

78．从业人员拥有的安全生产的权利是( )。

A．拒绝权 B．建议权C．批评权D．受教育权 E．签字权

79．( ）等制度体现了“预防为主”的思想。

A．安全生产责任制度B．安全生产检查制度C．安全生产教育培训制度

D．安全责任追究制度 E．群防群治制度

80．三级安全责任制度是指( ）。

A．建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全负主要的安全责任

B．建筑施工企业的项目经理对施工项目负主要的安全责任

C．建筑施工企业的职能机构或处室的负责人的安全生产责任制

D．施工班组长的安全生产责任制 E．岗位人员的安全生产责任制

81．安全事故处理的三不放过原则是指( ）。

A．事故原因不清楚不放过 B．事故责任者与群众没有受到教育不放过

C．没有防范措施不放过 D．责任人没有处理不放过 E．安全设施没有检查不放过

82．以下 ( ）行为是施工单位的安全生产的义务。

A．承担安全事故监督的责任 B．具备安全生产资质条件 C．建立安全生产责任制度

D．审查专项施工方案 E． 安全教育培训

83．施工单位专职安全员的责任是( ）。

A．发现安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告

B．对违章现象应该立即制止。 C．设置安全管理岗位职责

D．编制安全技术措施和专项施工方案 E．危险部位安全警示标志的设置。

84．《建筑工程安全管理条例》中规定的需要编制专项施工方案的分部分项工程有( ）。

A．基坑支护工程 B．模板工程 C．钢筋工程 D．脚手架工程 E．混凝土浇筑工程

85．危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案之后，须经( ）签字后才能实施。

A．施工单位项目经理 B．施工单位技术负责人 C．总监理工程师

D．专业监理工程师 E．专职安全员

86．施工单位的质量责任与义务有( ）。

A．不得转包与违法分包 B．施工图设计文件没有审批的，不得使用。

C． 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，要有设计方案。

D．必须按图施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

E．必须建立健全施工质量的检验制度，做好隐蔽工程的质量检查与记录。

87．合同无效的情形有（ ）。

A．一方以欺诈、胁迫手段订立的合同。

B．以非法形式掩盖非法目的的合同。

C．损害社会公共利益的合同。

D．在订立时显失公平的合同。

E．恶意串通损害国家集体与第三人利益的合同。

88．自始至终都没有效力的合同有（ ）。

A．无效合同 B．可撤消合同 C．已经撤消合同

D．效力待定合同 E． 存在部分条款无效的合同

89．法律规定，合同中下列免责条款是无效的（ ）。

A．在订立时显失公平的条款。B．因重大误解而订立的条款。C．造成对方人身伤害的条款。

D．因故意或者重大过失造成对方财产损失条款。 E．一方以欺诈、胁迫手段订立的条款。

90．以下不属于代理的情形有（ ）。

A．无合法授权而以他人的名义进行民事、经济活动。

B．代理人超越代理权限而以他人的名义进行民事、经济活动。

C．代理人终止代理权限之后而以他人的名义进行民事、经济活动。

D．代理人以他人的名义代替他人写书信。

E．律师以他人的名义代替他人打官司。

答案：

1-5 、CBBBC 6-10、 DBCCC 11-15、AACCA 16-20 、BBBDB 21-25、 ABABC 26-30、DADAD 31-35、CBBDD 36-40、DCADA 41-45、ABAAA 46-50、CDDBD 51-55、ACBBB 56-60、AABCC

61、BC 62、BCE 63、ABCD 64、ACE 65、CE

66、ABDE 67、ADE 68、 BE 69、 ADE 70、 BDE

71、CD 72、 ABCD 73、 ABC 74、ABD 75、 AE

76、AD 77、 AD 78、ABCD 79、ABE 80、ACE

81、ABC 82、BCE 83、AB 84、ABD 85、BC

86、 ADE 87、CE 88、AC 89、CD 90、ABCD