合同电子版--空白

建设工程勘察合同

项目名称：

项目建设地点：

合同编号：

委托方： 承接方：

签订日期：

说 明

一、凡在地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。 二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐

全。

三、本合同由建设和管理委员会、工商行政管理局共同

制定，建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。

委托方(甲方)： 承接方(乙方)：

甲方委托乙方承担 工程勘察， 经双方协商一致签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订： 1．1《中华人民共和国合同法》。

1．2国家有关工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。

第二条 本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：

2．1工程项目的名称： 2．2工程项目的地点： 2．3工程项目的规模：

2．4工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件 《工程勘察委托书》 2．6工程项目的勘察阶段：

(1)初 勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详 勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件

第四条 乙方向甲方提交的勘察文件

第五条 勘察试验项目及预估工作量 第六条 勘察费用及支付程序

6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费 元。 6．2 支付程序为：

6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金 元 (按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；

6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。 6．3 收费说明：

6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及颁发的有关规定计取。

第七条 双方责任

7．1 甲方责任

7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方 负担。甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位 置碰及地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。

7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方 负担。

7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中

的有关问题，以确保勘察进度。

7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。

7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期 违约金。

7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用 不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。

7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。 7．2 乙方责任：

7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。

7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。

7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。

7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。

第八条 其 它

8．1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。

8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会 仲裁机构仲裁。(双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。)

8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。

8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清

合同规定的一切费用后，本合同即行终止。

8．8其他约定事项

8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自 年 月 日起生效。 8.10 本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，市建管办壹份。

委托方单位名称： 承接方单位名称： (盖章) (盖章) 法定代表人： 法定代表人： 单位地址： 单位地址：

邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 电 传： 电 传： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 签订合同代表(签字) 签订合同代表(签字) 本合同于 签订于 市建设工程资质和资格管理部门意见 市工商行政管理部门意见

(盖章) (盖章)

备案日期： 鉴证日期：

年 月 日 年 月 日