消防改造项目合同
消防改造项目合同
北京市建设施工合同（小型工程本）是依据《建设工程施工合同示范文本》（GF-99-0201）拟定的，适用于建筑面积在2000平米以内或承包造价在50万元以内的建筑。 北京市建设工程施工合同协议条款
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
第1条 工期
1.1本合同工程定于2014年 ，于2014年
日竣工。合同工期日历天数为 第2条 甲方驻工地代表：
甲方联系人姓名： 项目负责人姓名： 工程项目地址： 第3条 乙方工作
3.1按照合同要求保质保量保安全的完成消防改造工程。 3.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫，清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物的保护。 第4条 甲方工作
1 负责与消防支队，开发商及物业协调此项目及时开工，保证乙方在签订合同后，按约定时间内进场施工。
2 负责与装修方、物业、、监理协调预留工作面，保证已方进场后正常施工。
第5条 工程质量检查及验收：
5.1当工程完工后，乙方自检，并于48小时前通知甲方参加，验收合格甲方在验收记录上签字。工程质量符规范要求，甲方不在验收记录签字可视为甲方已认可工程合格。验收不合格乙方在限定时间内修改后重新验收。
5.2甲方乙方在办理工程竣工验收手续后，本合同即告终止。 第6条 工程价款及结算
甲方和乙方约定工程价格，详情请见工程价格细则。在乙方完成工程通过验收后，甲方支付所有款项。 第7条 付款方式
7.1 本协议总金额元。大写：7.2 双方协议签订后，乙方进场甲方应向乙方支付首期款为总款项的50％即 元，大写乙方开始工作。 7.3 消防改造完成后第二天，甲方向乙方支付二期款为总款项的50％即 元，大写 。 第8条 争议
双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决；
第一种争议解决方式：向 区仲裁委员会申请仲裁。
第二种争议解决方式：向 区人民法院起诉。
违约 ：双方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第9条 合同份数。本合同正本俩份具有同等效力，双方分别保存。工程价格细则；
备注：实际发生数量为准。 补充说明：1、以上预算包含喷淋水系统报警系统末端改动点位的
拆除及安装人工费、材料费、机械费,不含利润税金。 2如有增加项目按项目或系统单价追加结算。
3我方只负责消防改造的施工范围，影响我方验收及调试的其他区域问题和我方无关。
4改造完成后应按照实际工程量双方核对竣工结算单。
甲方： 乙方： （章） （章）
甲方代表签名： 乙方代表签名： 身份证号： 身份证号： 日期： 日期： 联系方式： 联系方式：