彩钢施工合同
09-24
彩钢工程施工合同
甲方:
乙方:
一、施工地点:
二、施工项目:
三、甲方责任:
1、甲方负责清除影响施工的建筑物、场地、并提供水、电、并负责其产生的费用。
2、甲方须确认乙方的设计和施工方案。
3、甲方应按时向乙方支付施工费用,确保工程顺利进行。如不按期拔付施工费用,每逾期一天,甲方应按未付金额的千分之五向乙方偿付逾期付款违约金,同时乙方有权停止施工,停工期间,甲方承担给乙方各项费用,工期顺延。
4、工程停工:如甲方责任造成的停工,甲方应按照乙方已完成的工程数量、运抵工地的材料及其合理费用,支付给乙方工程款及各种损失费用。
5、甲方不得要求乙方违反工程安全生产法律法规和强制性标准进行施工。
四、乙方责任:
1、乙方确保施工现场的安全管理,同时承担其施工人员的人身安全的法律和经济责任。
2、乙方负责工程材料、施工技术和工程质量。
五、用料约定:
六、工程面积:
以实际平米加出檐计算。
七、工程结算价格:
八、付款约定:
九、施工工期:
1、自( )年( )月( )日至( )年( )月( )日止。
2、如遇无法施工的天气、自然灾害、停电等不可抗力时工期自然顺延。
十、关于安装工程完工验收的约定:
乙方安装甲方应须随时监督检查,若有质量问题甲方应及时提出,安装完工后,甲方必须进行验收,在双方验收无问题后,甲方不能拖欠乙方工程款。
十一、争议纠纷处理:
合同履行中,双方发生争议双方协商或经有关部门调解解决未果,诉讼由安装施工地人民法院管辖。
十二、本合同一式两份。甲乙双方各执一份,具有共同法律效力。
十三、本合同履行完自动终止。
十四、备注:
甲方盖章: 乙方盖章:
代表人签字盖章: 代表人签字盖章:
年 月 日